Ampliacion de la demanda

prórroga del plazo

Si el proyecto se retrasa, hay que comunicarlo a los afectados y hacerlo por escrito. Notifique la causa y el periodo de retraso. Si el retraso es continuo, lo mejor es dar un aviso provisional a las partes afectadas, seguido de un aviso final posterior. Si el retraso es por un periodo de tiempo conocido, avise de cuál es el retraso. Recuerde que un retraso puede ser mayor que el acontecimiento real, por ejemplo, si la lluvia durante dos días hace que el lugar sea inaccesible durante 3 días. El retraso es de 5 días, es decir, evento y consecuencia. ¿Su contrato le permite reclamar una indemnización por el retraso? En caso afirmativo, no deje esta reclamación pendiente durante demasiado tiempo. Los plazos pueden impedir que se aprueben las reclamaciones. Avise rápidamente, ya que esto reducirá los problemas.

reclamación de prórroga en la construcción pdf

Para que una reclamación tenga éxito, es vital que contenga un argumento persuasivo que demuestre que el demandante tiene derecho a una adjudicación y el quantum de la misma. En este artículo, voy a compartir con ustedes algunos elementos clave que deben incluirse para ayudar a que una reclamación de prórroga justa prospere y a que se dicte una adjudicación en tiempo y forma. Los elementos que se tratan aquí son la causa, el efecto y el análisis del retraso: cuestiones todas ellas esenciales para probar el caso.

A menudo, la mejor manera de tratar el hecho en sí es presentar los detalles a través de una cronología. La cronología debe describir lo que ha ocurrido, cuándo ha ocurrido y proporcionar pruebas de los hechos mediante referencias a los registros del proyecto. Por supuesto, los registros del proyecto deben incluirse en un apéndice para su verificación y referencia. También debemos dividir la cronología en secciones que traten de la causa y el efecto para que quede muy claro que tenemos cubiertos estos elementos esenciales.

La cronología demostrará la causa, es decir, lo que ocurrió y suele ser una cuestión de hecho. El efecto es un poco más subjetivo y suele requerir un poco más de trabajo para demostrarlo. La sección del efecto debe concluir con lo siguiente:

ejemplo de reclamación de prórroga

La prórroga del plazo (EOT) es un retraso que no podía preverse razonablemente en el momento de la firma del contrato. La concesión de una prórroga exime al contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios, como la indemnización por daños y perjuicios, a partir de la fecha original de finalización del contrato durante el período de la reclamación.

Successful Projects asiste a los contratistas en el seguimiento del progreso y en la preparación de las reclamaciones de EOT. También asistimos al cliente en la revisión y evaluación de las reclamaciones EOT de acuerdo con las cláusulas del contrato. Consulte los servicios de reclamaciones de construcción.

construcción de reclamaciones

Una reclamación de prórroga en la construcción es un tiempo adicional que se añade a la duración inicial del contrato. El contratista suele presentar una reclamación de prórroga para solicitar tiempo adicional debido a las modificaciones realizadas por los clientes.

También se presenta una reclamación de prórroga cuando hay un retraso que no puede preverse razonablemente en el momento de firmar el contrato del proyecto. La concesión de una prórroga exime al contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios a partir de la fecha de finalización original durante el periodo de la reclamación.

Una cláusula de prórroga es un término contractual expreso que permite ajustar la fecha de finalización del contrato en circunstancias específicas, como cuando el progreso de la obra se ha visto afectado debido a un evento de retraso excusable.

Una cláusula de prórroga permite al contratista terminar el trabajo después de la fecha de finalización contractual sin tener que pagar una indemnización por daños y perjuicios al cliente (o, en caso de que no exista una cláusula de indemnización por daños y perjuicios, una indemnización general por retraso).